新房开始装修之后，业主们天天想的就是什么时候能搬进新房，享受真正属于自己的小窝。如果这时碰上装修公司拖延工期，很多业主就会非常恼怒，会和装修公司产生纠纷，其实只要业主们在事先做好准备工作，出现问题后和装修公司积极协商处理，这个问题很快就会解决。

一般来说，装修公司拖延工期分两种情况，一种是业主自己的原因导致工期拖延；一种是装修公司的原因。应对这两种情况，业主需用不同的态度进行处理。

一、业主自身的原因导致工期拖延

1、房屋的设计方案事先没确定

有些装修业主事先没将设计方案确定下来，就急急忙忙的开始了房屋装修，结果在施工中期出现了设计方案定不下来，工人无法施工的现象。遇到这种情况，业主不要着急上火，需要做的事情就是赶快和设计师进行协调，把装修方案确定下来。

还没开始装修的业主一定要吸取这个教训，不能在设计方案还没确定的时候就开始施工，这样很容易导致中途停工，给自己带来很多麻烦。

2、装修期间遇到节假日工人放假

很多业主在和装修公司签订合同的时候，没考虑到中途会遇上节假日这种情况，事先没进行约定，导致工程进行到中途，装修工人都回家过节的情况出现。对此装修业主们需注意更好和施工队工长协商一下，看能不能将时间协调过来。

二、装修公司的原因导致工期拖延

有些不正规的装修公司在施工进行一部分时，会故意以停工相威胁，要求业主提前付款给他们，遇到这种情况，装修业主千万不能害怕他们停工就答应他们，这样只会让他们变本加厉，在施工时不认真做活，敷衍了事；业主们需要做的就是先和装修公司进行协调，跟他们讲清楚，如果他们没有任何理由的停工，你会找消费者协会、装修行业协会或者法院投诉他们，让他们知道你是有原则的。